真石漆是建筑装饰中应用最广泛的材料之一，那么在签订真石漆施工合同时应该注意些什么呢？以下是边肖为大家整理的真石漆施工合同样本文本，谢谢欣赏。
真石漆施工合同范文一甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方经协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一个项目概述
一、项目名称:
二、项目选址:
三。合同范围:
四。合同方法:
动词 （verb的缩写）持续时间:日历天数
不及物动词开始日期:年月日。
七。竣工日期:年月日。
第二条涂料的选择
1.涂料选择:本工程涂料为杭州金枝化工有限公司生产的浙大“李金枝”牌涂料
2.基本施工技术:
a、墙面清理和修补(包括找平)；
b、外墙批底专用腻子；
C.外墙水性耐碱封闭底漆；
d、弹性涂层面层；
3.施工前，乙方应提供样品，经甲方确认后方可施工。
第三条合同价款的支付和结算方式
一、合同价格:
1.水性氟碳漆面积(暂定)800平方米，单价70元/平方米，合计56000.00元；
2.弹性平涂面积(暂定)20xx平方米；单价35元/m2，合计70000.00元；
3.工程造价(暂估)为￥126000.00元，大写(人民币)壹拾贰万陆仟元整。
二、工程付款及结算方式:
1.涂料基础腻子验收合格后，甲方向乙方支付6万元；
2.工程竣工验收后，甲方支付总决算的95%。
1.竣工决算后，支付总决算的95%，留下5%的质量保证金，在保修期满后一周内支付给乙方。
2.工程最终结算面积:以现场实际建筑面积为准。
第4条项目期限
1.根据工程实际情况，约定工程总工期(具备条件)天为开工日，具体进场日期以开工报告为准。
二、如遇下列情况，工期相应顺延:
1.根据施工准备规定要求，无法提供施工场地、水源、电源、道路，无法清除障碍物，影响进场施工。
2.甲方代表同意延期的其他情况。
3.因甲方原因影响下道工序施工时。
4.因不可抗力和其他不可预见的原因造成的中途停工。
三。如果工期延误，乙方应向甲方报告延误的内容和由此产生的经济费用。甲方应在收到报告后3天内给予确认回复。若乙方逾期未回复，则视为报告内容已被确认。
第五条工程质量、安全和验收
1.工程质量等级:工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。
二、乙方应根据“金美丽”施工工艺和材料说明，结合本工程的特点和要求进行外墙施工。
三。项目建设完成后的验收应当以项目综合竣工验收为准。
第四，施工过程必须服从总承包商的统一管理和其他队伍对外墙装饰的配合。
第六条工程保修
1.本工程乙方质量保修期:工程施工质量保修一年。在工程保修期内如有质量问题，乙方应免费维修。
二。在质量保修期内，对于非乙方原因造成的质量损坏或维修，乙方将提供免费的劳务服务
第七条争议解决方式
本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成，经有关部门调解无效的，同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定事项
1.本合同未尽事宜，适用《合同法》的有关规定，经双方协商，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二。本合同自甲乙双方签字盖章后生效，工程验收合格并结清工程款后终止。
四。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同在双方盖章和代理人签字后生效。
甲方:授权代理人:电话:签约地点:签约日期:
乙方:委托代理人:电话:年月日。
真石漆施工合同范文二甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，乙方承担甲方外墙真石漆工程的施工，经双方友好协商，签订本合同。
第1条:项目概述
1.项目名称:
2.项目位置:
3.工作范围:外墙石漆施工及维护等。
4.承包方式:承包。
第2条:项目期限
乙方于年月日进场，于年月日完工，总工期天。
第三条:合同价格
一、合同定价
乙方按/平方米承包工程(含施工人员保险)，预计工程量约为平方米，最终按实际建筑面积结算。
二、工程款支付方式
1.根据施工进度分四个阶段支付:①腻子底漆处理完成(工序价格/m2)；(2)砂纸、保护底漆完成(工艺价/m2)；(3)弹线分幅完成(此工序价格为人民币/m2)；④真石漆喷涂两次完成(此工序价格为人民币/m2)。每道工序验收合格后，拨付该部分工程60%的工程款，剩余40%在下一道工序完成时同时拨付。
2.如果乙方能按时按质完成工程，一旦工程验收合格，甲方将支付每平方米人民币作为奖励。
第四条:工程质量
1.质量等级:按照国家相关标准进行验收，乙方承诺所有工程达到国家验收标准。
二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件及国家和地方建筑工程标准进行施工，并接受甲方工程部的监督。
第三，乙方在施工过程中要注意成品保护，如有损坏要罚款赔偿。
第四，杜绝物质浪费。如果发现乙方施工人员有浪费材料的情况，浪费材料的费用将从乙方工程款中扣除。
第五条:安全责任
1.高处空作业所需的安全带、安全绳等安全用具由乙方自行准备。
第二，施工过程中的任何安全事故由乙方承担，甲方不承担责任。
第六条:双方的责任
甲方责任:提供施工所需材料，并根据施工进度调配施工及施工生活区所需的工程款、水电。
乙方的责任:施工所需的各种工具、安全设施和安全措施，搞好安全文明施工，承担全部安全责任。
第七条:违约责任
1.如遇暴雨或不可抗力导致停工，工期顺延。
2.若工程未通过验收，乙方应在甲方要求的时间内整改，直至通过验收，工期不予顺延；由此造成工期延误的，违约金按暂定合同总价的5%/天收取。
三。因乙方施工质量不合格造成返工的一切费用由乙方承担..
第八条:本项目未尽事宜，双方协商解决。
第九条:本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表:代表:
签署日期:签署日期:
真石漆施工合同范文三施工单位:
施工单位:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市规定，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工合同达成如下合同条款，以明确双方责任，共同遵守。
第一条项目概述
1.1项目名称:
1.2项目地点:
1.3合同范围:
1.4承包方式:承包、材料、工期、质量、安全、文明施工。
第二条合同工期
2.1合同期限为25天。
2.2开工日期:
2.3竣工日期:
2.4如因以下原因导致竣工日期延误，工期相应顺延:如甲方现场基础墙移交时间延误，天气原因导致工期延误，竣工日期顺延。
第三条质量要求:合格
3.1.外墙涂装工艺标准:本工程外墙采用单色真石漆涂装。乙方在施工前制作模板，施工工艺和模板效果由甲方确认，模板完成后双方签字确认。施工时，乙方应在整个面部均匀涂刷，不得漏涂；严格按照甲方设定的色彩效果进行涂抹。
3.2.本工程真石漆材料采用武汉夏光建材有限公司生产的夏光牌真石漆，如发现乙方使用假冒伪劣产品，甲方有权责令乙方停工，乙方应赔偿甲方的一切经济损失
3.3.本工程施工应严格按照国家现行建筑行业质量规范的要求，服从总承包商的指挥，质量标准合格。
3.4.外墙真石漆保证20xx年不褪色。
第四条承包方式和工程计价
4.1本工程的承包方式为承包商、材料、工期、质量、安全、文明施工。采用综合单价包干的计价方式。综合包干单价为每平方米人民币，实测面积按实际开发面积计算测量。另外，售楼部女儿墙内侧为一般防水涂料施工，颜色由甲方确定，综合包干单价为每平方米人民币。
4.2所有材料按有关规定进场验收。甲方和监理公司有权对各种资料进行复核，乙方必须积极配合。如复检不合格造成的检验费用和损失由乙方承担。
4.3本合同外墙真石漆工程量估算为平方米，女儿墙侧面积约为平方米。合同总价暂定为:元，大写:柒万柒仟元整，最终总价以实际面积结算为准。
4.4付款方式:
4.4.1.本合同签订后，施工人员进场，支付腻子层合同总价的%。
4.4.3.真石漆施工完成后，支付至合同总价的%。
4.4.4.竣工验收后，施工技术资料齐全并移交给甲方进行决算，支付决算总价的95%。
4.4.5.剩余的5%作为质量保证金，在质量保证期满后一次性支付。质量保证金不计利息，质量保证期为一年，自竣工验收交付之日起计算。
4.4.6乙方每次结算货款时，必须提供武汉市江夏区国家和地方税务局认可的有效税务发票。
第五条甲方的责任和义务
5.1甲方被任命为施工现场代表，负责合同的履行，监督检查工程质量和工作进度，办理验收和变更。
5.2本工程委托武汉工程建设监理咨询有限公司进行监理。
5.3开工前七天向乙方提供施工图纸和现场交底。
5.4及时审批乙方提交的各种计划、报表、细节和方案..
5.5按照合同条款按时支付工程款。
5.6及时向乙方发出与本项目有关的指令、指示、设计变更和谈判..
5.7牵头项目的最终验收。
第六条乙方的责任和义务
6.1乙方应在施工现场指派一名代表。乙方必须派出强有力的、足够数量的项目管理团队进驻现场，对外墙粉刷质量进行全面检查，并在开工前办理中间交接验收，如发现不符合开工前要求，应及时通知甲方。
6.2准时进场。在施工过程中，严格按照合同执行业主代表发出的指令，严格遵守国家和武汉市的各项法律法规，服从现场管理制度和各项要求，积极准备施工所需的一切设备、材料和人员，按时、按质完成承包工程。
6.3严格按照甲方制定的工程总体进度计划，及时编制并提交本工程的施工组织设计、进度计划和具体的、有针对性、可操作性的施工方案(包括图纸、施工工艺操作说明和节点处理)，并严格按照甲方批准的施工组织设计、进度计划和施工方案进行施工
6.4根据国家和武汉市有关工程竣工验收的规定，在甲方规定的时间内向甲方提供本工程完整的竣工资料、竣工验收报告和竣工图(验收后十天内向甲方提交三套竣工资料)
6.5乙方应对施工过程的安全负责:根据相关规定，应采取严格的安全保护措施，所有现场人员应完全遵守所有适用于本项目的相关法律或法规。如在施工过程中因乙方原因造成的安全事故、人身伤害和财产损失由乙方承担..
6.6乙方应积极配合甲方和监理的检查。
6.7服从甲方和总包的现场管理。
6.9除经甲方同意外，乙方不得允许其工人居住在施工现场或非法进入施工现场的禁区。
第七条违约责任和奖惩
7.1乙方应对施工现场的安全负全部责任(包括费用和第三方责任)。如因乙方原因造成工程安全事故，同时给甲方造成不良影响，乙方除承担经济和工期损失外，还应承担合同价款的5%作为违约金。
7.2甲方应严格按照本合同约定的付款方式及时付款，不得以任何形式或任何理由拒付或拖延。并承担因付款不及时给乙方造成的相关损失。
7.3如乙方未按规定支付农民工工资，给甲方造成不良影响，甲方有权直接从工程款中扣除相关费用支付给农民工，乙方还必须全额赔偿并承担因其未及时支付农民工工资给甲方造成的经济损失。
第八条结算方式
1.结算资料:内容完整，各方签字齐全，文件深度符合结算要求。结算资料一式四份。
2.结算方式:按合同综合包干单价。如因甲方原因发生设计变更，合同中有一套相应的单价；如果没有相应的单价，费用由双方协商。
第九条其他协议
10.1开工前，双方应共同确定现场施工工作面并签字认可。
10.2现场布置由乙方统一安排，但必须得到监理和甲方的批准。乙方负责现场管理。
10.3乙方采购的材料应严格遵守投标报价中的承诺，未经甲方许可，不得调换.
第十一条合同争议的解决
因执行本合同而产生的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可提请人民法院裁决。
第12条合同数量和效力
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式四份，双方各执两份。
甲方:乙方:
年、月、日:
温馨提示：
